劳务承包合同

甲方(发包方): ×××

乙方(承包方): ×××

由于甲方承包的×××安装项目的需要,甲方拟将该项目劳务部分的相关事宜承包给乙方,经甲乙双方本着公平互利的原则,经双方自愿友好协商一致,签订本合同,双方共同遵守。

一、项目概况

1.项目内容:百香果架安装施工;

2.项目地点: ×××县发包人指定位置

3.项目内容:按图纸进行施工。

4.主要工作内容包含:

二、合同工期

开工日期: 年 月 日

竣工日期: 年 月 日

合同工期总日历天数 天。

三、项目造价

1.项目方式:劳务承包,乙方自备劳务用具;

2.项目价格:每亩承包价格 元/亩(包含劳务费、工人保险费、住宿费、税费等一切费用),共 亩,总计: 元。项目竣工后按实际工程量结算。

3.结算方式:在进场当天,甲方付给乙方工程款 元;施工进度至50%时,甲方再支付给乙方项目款总价的 %,即 元;完工验收合格后支付给乙方项目款总价的 %,即 元;剩余 %作为质保金,在质保期届满后30个工作日无问题的无息返还。质保期为验收通过后 月。

四、甲方的权利与义务

1.参与项目质量和进度的检查监督;

2.及时支付相应承包款。

五、乙方的权利与义务

1、负责本合同履行,按要求组织施工,保质保量完成施工任务;

2、由承包人承担安全责任及事故责任。

3、负责已完工程成品保护,直至本项目全部完工验收合格交付发包人。

4、负责施工场地周围地下管线和地面农作物的保护工作。承包人在工程的施工过程中,必须采取一切必要的安全防护措施,确保施工过程周边发包人的构筑物、管线及道路和农田作物等完好无损,由此产生的费用由承包人承担。承包人损坏发包人的防渗系统、构筑物、管道、电缆及道路等,承包人应当按原价进行赔偿或按原样进行修复(须经发包人验收合格)。

5.施工场地清洁卫生的要求:由承包方按有关规定负责场地清洁卫生。

六、质量标准竣工验收

1.项目质量:本项目应达到设计图纸内的工程建设标准以及柳农业政发[2017]73号文其中的相关要求;

2.完工后由乙方提出申请,验收以甲方及相关单位在验收单签字或盖章确认为准。

七、特别约定

1、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准,由承包人负责整改直至达到本合同约定的合格标准,所产生的一切费用均由承包人承担。

2、在履行本合同过程中,若乙方工作人员发生安全事故或意外伤害或其他法律纠纷的,由乙方自行承担责任。若相关的裁定书、判决书、调解书等生效法律文书要求甲方承担法律责任的,甲方可以向乙方追偿。

八、违约责任

1.双方都应严格履行合同,不得随意撤销、变更、修改或终止合同。如有违反,违约方应赔偿对方由此引起的所有损失并承担由此引起的一切法律责任;

2.工期每逾期一天竣工,乙方向甲方支付项目总承包费的千分之一的赔偿款。

九、合同终止

本合同于以下情形之一发生时终止:

1.本合同双方经协商一致,以书面形式终止本合同;

2.任何一方有违约行为,且自收到对方指出其违约行为的书面通知之日起7日内仍未做出补救或补救无效,或任何一方有不能补救的违约行为,对方书面通知解除本合同;

3.依据法律法规或本合同其他约定终止本合同;

4.本合同已完全履行完毕。

十、其他

1.本合同未尽事宜,由双方另行协商、签订书面补充协议。

2.凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方均应首先通过友好协商的方式解决。协商不成的,任何一方有权向甲方住所地有管辖

权的人民法院提起诉讼。

3.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力。

甲方: 乙方:

日期: 日期:

(0)

相关推荐

  • 建设工程违法转包,工程款如何追偿?

    基本案情 某省高速公路公司将123公路发包给A公司,后A公司将该工程的安装项目工程转包给B公司,B公司将该工程的安装项目劳务分包给C公司,该项目结束后,B公司仍欠C公司劳务款1000万元.C公司通过资 ...

  • 采安建工 | 江西案例:承包人未开具发票是否构成发包人拒付工程款的抗辩理由

    导语 司法实践中,常出现建设工程承包人主张工程款时,发包人以承包人违反约定未开具发票为由提出抗辩,那么发包人的该项抗辩是否足以拒付工程款? 文书编号 一审:江西省上饶市中级人民法院(2016)赣11民 ...

  • 【建纬观点】工程总承包商在设计变更情形下的工期索赔问题

    编者按: ​ ​ 作者简介 汪铭 上海建纬律师事务所工程总承包业务部专职律师,是一名具有法律.建筑.机械多学科知识的复合型律师.曾工作于工程施工企业,有现场施工管理经验,同时具有国家造价工程师.二级建 ...

  • 新劳务承包合同样本

    劳务承包合同 合同编号: (2007- - 号) 甲 方: 乙 方: 签约地点: 签约时间: 根据<中华人民共和国合同法>及有关规定,结合本工程的具体情况,遵循平等.自愿.公平和诚实信用的 ...

  • 郑州劳务派遣许可正申请条件和流程

    郑州劳务派遣许可正申请条件和流程 劳务派遣经营许可正申请条件: 1.注册资本不得少于人民币200万元: 2.有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施: 3.有符合法律.行政法规规定的劳务派遣管理制度: ...

  • 为什么国企要招很多劳务派遣工,而正式工却在逐渐减少?

    导读: 很多国有企业都有劳务派遣工,已经成为国有企业主要用工方式.比如在中国邮政.中国石油等国有企业,劳务派遣工的占比普遍较高.实际上:国企招很多劳务派遣工,而正式工却在减少,这种现象比较常见.实际上 ...

  • 房建项目劳务《扩大》分包四大项:混凝土;...

    房建项目劳务<扩大>分包四大项:混凝土:模板:钢筋:外架:市场价格行情:参考来源:中字头国企开发项目:数据真实:仅供参考: 一:混凝土工程 1.浇筑每平米18-26元<建筑面积> ...

  • 建议收藏 建筑劳务公司财务风险管控6大要点

    为了提高建筑劳务公司的财务风险防控能力!肖太寿博士通过实践调研,将劳务公司防控财税风险的要点总结如下6要点 第一点:与劳务公司签订劳动合同或劳务专业作业分包合同的班组长或劳资专管员,每个月要造好农民工 ...

  • 工程承包、分包中常见劳务、人身伤害纠纷责任主体

    许莉 江苏良筑律师事务所 导读:因工作.作业的特殊性,建筑行业成为事故多发.高度危险的行业之一,也是工资拖欠较多的行业之一,相关纠纷案件较为常见.下文就建筑行业因工程(劳务)分包而引起纠纷的责任承担等 ...

  • 市政工程:铺装类劳务清包参考价

    "市政工程"铺装类工程劳务清包指导价,数据参考中铁✘局市政公司价格:收集不易:建议转发收藏. 第一.人工挖基础及平整每平米8-12元. 第二.底部混凝土垫层每平米10-12元. 第 ...

  • 【提供劳务者受害责任纠纷】发包人与雇主对雇员伤害承担连带责任的裁判规则

    导读:在提供劳务者受害责任纠纷中,提供劳务者在从事雇佣活动中受害的,发包人.分包人知道或者应当知道接受发包或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的,应当与雇主承担连带赔偿责任.本期小编就上述问 ...

  • 劳务派遣派遣人员如何缴纳保险?

    <劳动合同法>规定:劳务派遣协议应当约定派遣人员的社会保险费的数额与支付方式以及违反协议的责任.可见,由哪一方为劳务派遣人员缴纳各项社会保险是由劳务派遣公司和实际用工单位协商确定的.但不管 ...