甲方接收工程逾期,乙方是否可以向甲方索赔损失?

  案情简介  

四川省高级人民法院(2020)川民终373号

某投资公司向某建筑公司发出投标邀请,后来建筑公司中标了投资公司发包的案涉某商用工程,双方遂签订正式施工合同,建筑公司组织人员入场施工。

在建筑公司按约完成施工任务后,双方就工程最后的结算款产生了纠纷,建筑公司始终没能拿到自己应得的结算款。期间,工程早已竣工,但投资公司却未履行接收程序,导致建筑公司不得不安排工作人员对工程进行看护,并因此产生了相关费用。

于是,建筑公司跟投资公司之间对工程款结算款、工程款违约金以及工程逾期接收产生的赔偿损失等问题均存在纠纷,在多次协商均无法达成一致的情况下,建筑公司将投资公司诉至当地市中院(成都中院),请求投资公司支付拖欠的工程款及逾期违约金、逾期接收损失赔偿。

  一审、二审裁判  

成都中院受理本案后,虽然对建筑公司主张的金额没有完全认可,但裁判结果基本认同了建筑公司的要求。判令投资在规定期限内向建筑公司支付工程结算款、逾期支付违约金以及逾期接收产生的损失费用。

一审判决后,投资公司不服,向四川省高级人民法院提起上诉。

  四川高院裁判  

四川高院在二审中,根据双方提供的证据,认定本案主要有三个争议焦点:工程结算款金额是多少?违约金是否应该支付以及该支付多少?损失费是否该支付以及该支付多少?

本文主要就最后一点进行论述,关于损失费问题。四川高院认为,本案中建筑公司为管护涉案工程,必然产生包括看守人员的费用、日常生活所需的电费等费用,建筑公司向一审法院提交了因管护涉案工程而产生费用的相应证据,且其已完成施工义务,逾期接收的责任在于投资公司,因此建筑公司的主张符合客观事实,应予支持。

投资公司认为建筑公司不能证明损失已实际发生,主张看护工作无需高昂电费,人工费情况不属实,而看守人员仅需一二名人员。但投资公司对这些主张均未举证证明,故其主张缺乏依据,不予支持。

最终,四川省高级人民法院作出裁判:驳回上诉,维持一审原判。

  结语  

在实际的施工合同纠纷中,除了工程结算款、违约金等问题,往往还会产生一些其他间接损失,比如本案中“逾期接收产生的管理费用”。本案中,工程逾期接收的责任在投资公司,为了为避免工程损毁风险,建筑公司必然会安排工作人员对工程进行看护,并因此产生人工成本、水电费等。这是间接损失的一种,根据过错责任原则,理应由投资公司承担。

相应的,如果实践中产生了其他间接损失,乙方也是可以就此提出索赔的,但关键点有两个,一是产生损失的责任在甲方身上,二就是自己要有足够证据证明损失已经产生。

  本案法律依据  

注:2021年1月1日起,《民法典》正式施行,以下部分法律已经废止。

《中华人民共和国合同法》

第一百零七条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第一百一十四条:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。

第二百六十九条:建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同。

《中华人民共和国民事诉讼法》

第一百七十条:原判决、裁定认定事实清楚,适用法律正确的,以判决、裁定方式驳回上诉,维持原判决、裁定。

第二百五十三条:被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的,应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的,应当支付迟延履行金。


(0)

相关推荐

  • 委托运输合同

    货物运输合同甲方(托运方):乙方(承运方):甲方委托乙方运输货物.双方经友好协商,根据<合同法><道路交通安全法><民法典>等相关法律法规,特订立本合同,以便双方共 ...

  • 乙方退场,甲方以工程未全部竣工验收为由拒付工程款,如何应对?

    案情简介 (2019)最高法民申2007号 某建筑公司与某房地产公司签订小型建筑工程施工合同>,约定由建筑公司承建房地产公司的案涉工程项目.紧接着,双方又签订了<补充合同>,对工程中 ...

  • 甲方土建工程师与乙方施工员区别到底在哪?

    公众号 来源:中国土木工程网 很多人说,施工员跟甲方土建工程师能有什么区别?大致应该差不多吧?不都是在现场操作么?这话听起来就外行了!那么,施工员跟甲方土建工程师到底区别在哪个地方,我们一起来看一下. ...

  • 致乙方:《让甲方快乐并痛着指南》!

    作为一个甲方混迹多年的老人,从小鲜肉熬到了老腊肉. 我在甲方已经整整飘了12年. 这12年,从开始的时候的骄傲,熬成了现在娇贵的老公猪. 每天要干的就是各种想办法给公司省钱,然后将这一部分转移到我们的 ...

  • 致甲方:《弄死乙方指南》

    版权声明 作为一个乙方老不死的干部. 我在乙方已经整整潜伏了16年. 这16年,是卧底的16年,是以毒攻毒的16年. 更是人在曹营,心在汉的16年. 甲方的心思我晓得. 乙方的底细没有人比我更清楚. ...

  • 因甲方拖欠工程款而停工,除了欠款,乙方还可以向甲方索要这些费用……

    被甲方拖欠工程进度款是施工企业最常见也是最闹心的情况之一,一旦进度款被拖欠,施工方也无力支付相关劳务费.设备费.工资等费用,不得不被迫停工,而在停工期间,还会遭受持续不断的损失. 大多数施工企业都知道 ...

  • 甲方土建工程师与乙方施工员的区别在哪里?

    钢筋模板混凝土 我的青春谁做主,钢筋模板混凝土! 公众号 来源:中国土木工程网 很多人说,施工员跟甲方土建工程师能有什么区别?大致应该差不多吧?不都是在现场操作么?这话听起来就外行了!那么,施工员跟甲 ...

  • 工程逾期,解除合同还是侵权之诉

    施工合同签订后,工程主体封顶,发包人认为工程已严重逾期,依据<合同法>发出解除合同通知,通知送达承包人之后,发包人以承包人拒不退场作为侵权,遂提起侵权之诉,要求承包人退场,而承包人提出解除 ...

  • 【建纬观点】工程结算完成后承包人提出的索赔,人民法院不予支持

    作者简介 王舟芝   上海市建纬律师事务所合伙人,专职律师:多地仲裁员:高级工程师:一级建造师(建筑.公路):造价工程师(土建):监理工程师(建筑工程.道路与桥梁.试验检测.工程经济):试验检测工程师 ...

  • 监理:面对甲方询问,做好以下日常,获甲方5星好评易如反掌。

    监理项目开始前,部分建设单位会主动邀请中标的监理公司进行沟通,共同就具体监理工作中大家所重点关心和关注的一些问题进行问询,以下经常会被提及到问题及解答要点,希望对大家能有所帮助. 1.建设工程质量管理 ...