承包人如何提出索赔?工程索赔的常见理由、证据形式、索赔程序

作者乔谦律师 北京市浩天信和(济南)律师事务所

工程索赔,是在合同履行中,对于非自身过错,造成实际损失,应当由对方承担责任时,提出工期或费用补偿的情形。一般来说,承包人向发包人提出索赔,发包人根据情形反向索赔,二者均是工程合同管理中的正常业务。工程索赔对于工程管理水平尤其是资料收集要求较高,工程企业应当做好索赔管理工作,提升本企业合规水平,从而促进效益产出。本文将依据相关文件简要梳理工程索赔的常见理由、证据形式和索赔程序,仅做参考,具体个案需要依据所签署的合同等文件进行确定。

一、工程索赔常见理由

依据《标准施工招标文件》,承包人索赔理由主要是由于发包人原因导致的工期延误等情形,以及承包人遭遇不利条件、不可抗力等。具体如下

(一)发包人原因导致的工期延误、提供的材料和设备不符合合同要求、提供的基准信息错误导致返工或增加费用、暂时停工、无法按时复工、工程质量无法达到验收标准、隐蔽工程重新检查但质量合格的增加费用的、竣工前使用工程导致费用增加的、导致工程缺陷和损失、发包人要求提前交付等;

(二)承包人遭遇不利条件、施工遇到文物等、法律变化引起的价款调整、异常的气候条件、不可抗力等;

一般来说,索赔的项目主要有三种,工期索赔、费用索赔、利润索赔。不可归责于各方的情形,如异常气候条件和不可抗力,可进行工期索赔;其他情形,视发包人过错,根据合同和招标文件条款,进行工期索赔、费用索赔、利润索赔。

二、工程索赔的一般证据形式

(一)合同协议类,招标文件、工程合同、设计施工文件、技术规范等;

(二)交底文件,施工指令、变更指令、签证文件;

(三)往来文件,协议、函件、请示、传真、会议纪要;

(四)现场记录,施工计划、日志等;

(五)付款文件记录,预付卡、进度款等支付文件记录;

(六)材料采购、运输、验收等文件记录;

(七)设备进场情况记录文件;

(八)气候条件记录文件;

(九)工程验收、调试文件;

(十)国家及行业部门发布的涉及造价、工期等文件;

三、索赔的程序

依据2013工程量清单计价规范的相关条款,索赔程序一般分为三个28天时间段进行。

(一)承包人知道应当知道索赔事由之日起28日内,向监理人提交索赔意向通知书,说明索赔理由。未在28日内发出通知的,丧失索赔的权利;

(二)承包人在发出索赔意向通知书28日内,向监理人正式提交索赔报告,说明索赔金额,附相关证明材料;

(三)索赔事件持续影响的,承包人提交延续索赔通知书,说明情况,列明数额;

(四)索赔事件结束28日内,向监理人提交最终索赔报告,说明最终金额,附相关证明材料;

(0)

相关推荐

  • 国浩视点 | 停窝工损失计算与证据

    前言:在建设工程项目中,由各种因素导致的停窝工情况时有发生,给承包人造成损失.但在司法实践中,并非承包人主张的所有停窝工损失索赔都能够得到法院支持.那么,哪些情形能够构成停窝工,停窝工损失包括哪些,承 ...

  • 关于建设工程索赔的理解与应用

    来源:陈培生 一.索赔与建设工程索赔的定义 索赔在辞海中的定义为"交易一方因对方不履行或未正确履行契约上规定的义务而受到损失,向对方提出赔偿的要求",与索赔的定义有所区别的是,建设 ...

  • 建设工程索赔法律要点详解

    山东百灵律师事务所 百灵简评 工程索赔是建设工程施工管理的一个重要的风控要素,与发包人.承包人的利益息息相关,华筑律师事务所王乾應律师以本文向我们的详细介绍了工程索赔的概念以及相关要点,特别是在索赔程 ...

  • 建永之声 | 建永律所业务交流学习会:关于工程索赔的理解与学习

    5月14日下午15点,四川建永律师事务所举办了每周例行的业务交流学习会,本次交流学习会的主要议题是"关于索赔的理解与学习". 学习会现场剪影 本次学习会由建永3部的资深工程款律师李 ...

  • 工程索赔费用通常有哪些计算方法?应怎么计算?

    费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何惩罚性质.实际损失包括直接损失和间接损失两个方面.因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据,没有 ...

  • 第172期 工程索赔的概念、特点、法律依据、常规项目

    一.工程索赔的概念工程索赔指并非自身原因而导致的应由相对方承担责任的经济补偿或工期补偿.合同价款包括合同价 设计变更 合同外增加 签证 索赔,索赔在工程管理上是与上述几项并列的概念而存在,其并非法律概 ...

  • 工程索赔:工程合同签订及履约中的法律风险防范

    来源:滟之有理 工程合同的诉讼风险具体到合同签订中,应注意以下事项: 01 合同主体 施工方是否具备相应资质,跨地企业应审查是否具备进地手续.没有办理进地手续的应在合同中作出解决约定.如某案件中,施工 ...

  • 工程索赔你都没掌握好,怎么谈提高项目效益?

    工程索赔是施工企业降低成本.提高效益的有效手段,可实际情况,很多施工索赔的过程并不顺利,也难以成为工程人们的维权利器. 土木君今天就和大家分享在施工索赔过程中那些容易出错.忽视的问题,你都关注到了么? ...

  • 直播回顾 | 苛刻合同条款下的成功国际工程索赔、和解和仲裁

    在绝大多数国家或地区,境外业主在做工程管理的时候,非常重视双方所签订的文件和合同的履行,双方在签订合同后的交互往来以及索赔.反索赔,都是基于前期所签订的合同依据.因此,承包商签署具有苛刻合同条件的事情 ...

  • 工程变更、工程索赔和现场签证有啥不同?

    这篇文章从法律层面.规范层面将工程变更.工程索赔.现场签证的区别分析的非常透彻清晰,推荐各位认真读一下,有必要对照GB50500-2013清单计价规范,包括后面的条文解释一并阅读效果更好. 白开水:2 ...

  • 用人单位无故克扣工资,员工可提出离职并索赔经济补偿金!

    根据<工资支付条例>第三条之规定,工资指用人单位依据劳动合同的规定,以各种形式支付给劳动者的工资报酬.实践中,用人单位支付工资的形式与期限多种多样,但,不排除一些企业,恶意拖欠员工工资,更 ...

  • 实际工程37种常见光缆型号剖面彩图及介绍,值得收藏!

    实际工程37种常见光缆型号彩图及介绍,值得收藏! GYTA型光缆 室外用.油膏填充.铝带纵包聚乙烯外护套 应用场景:架空.管道 注:铝带侧压指标没有钢带好,但防潮隔锈效果优于钢带,GYTA用于穿管时寿 ...